Образец договора монтажа и пуска оборудования

Договор 

монтажа и пуска оборудования 

г. Орел                                                                                                                        20 мая 2012 года

ООО "Иванов", в лице директора Иванова И.И., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", с одной стороны, и ООО "Петров", в лице директора Петрова П.П., действующего на основании Устава, именуемое  в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 

1.1 Заказчик поручает Исполнителю, а Исполнитель берет на себя обязательство по выполнению комплекса работ по монтажу, наладке и сдаче в эксплуатацию оборудования (приложение 1): монтаж оборудования , пуско-наладочные работы смонтированного оборудования. 

1.2 Вышеуказанные работы Исполнитель проводит по адресу: 000000, Орловская область, Сельский район, село Стояново, ул. Советская, 17

2. Сроки проведения работ 

2.1 Для выполнения указанных в пункте 1, работ Исполнитель направляет квалифицированных  специалистов. 

2.2 Сроки выполнения работ: 

Начало работ: 30 мая 2012 г. (при выполнении п.5.1.1) 

Окончание работ: 10  июня 2012 г. (при выполнении п.5.2.1) 

2.3 Исполнитель имеет право досрочного выполнения работ по настоящему договору. 

2.4 Точная дата начала выполнения работ по договору должна быть согласована договаривающимися сторонами. Дату выезда специалистов Исполнитель должен сообщит Заказчику, не позднее чем за 5 дней до их выезда. 

2.5 Руководитель группы специалистов Исполнителя является представителем Исполнителя, с которым Заказчик может решить все технические вопросы, возникающие в процессе выполнения работ. 

2.6. Заказчик, в свою очередь, должен сообщить Исполнителю данные своего представителя на месте проведения работ, который уполномочен решать все организационные и технические вопросы. 

3. Обязанности исполнителя 

3.1 Исполнитель берет на себя обязательство качественного выполнения работ по данному договору. 

3.2 Исполнитель обязуется не разглашать условий договора и другие сведения, которые могут нанести ущерб Заказчику или его заинтересованным лицам. 

3.3 По дополнительной договоренности оказывать техническую Заказчику в негарантийных случаях. 

3.4 Ознакомить Заказчика с правилами и приемами эксплуатации оборудования поставленного Исполнителем. 

3.5 До подписания настоящего договора Заказчику предоставляется необходимая техническая документация на поставляемое оборудование ( в случае его поставки Исполнителем), включающая: наименование стандартов, потребительские свойства, правила и условия эффективного и безопасного использования в течение срока службы и действия по их истечении, правила хранения и транспортирования. 

4. Обязанности заказчика 

4.1 Заказчик обязан обеспечить:

- согласование со специальной организацией проекта установки и ввода в эксплуатацию оборудования;

- соблюдение требований «Правила пожарной безопасности», «Правила безопасности при работе с легко воспламеняющимися жидкостями».;

- соблюдение правил эксплуатации оборудования предприятия-изготовителя. 

5. Порядок проведения и объем работ 

5.1 Монтаж: 

- Монтаж оборудования осуществляется специалистами Исполнителя при содействии Заказчика; 

5.1.1 К моменту начала монтажных работ Заказчик обязан: 

- подготовить помещение в соответствии с действующими нормами и правилами и др. нормативными документами к размещению оборудования; 

- закончить все общестроительные и санитарно-технические работы, в помещении, где будут производиться работы. 

- закончить разводку (к месту согласованному с Исполнителем), подключение и испытание всех систем жизнеобеспечения оборудования и инструментов (электроснабжения, заземления, водоснабжения, магистральный газ – согласно ТУ на монтируемое оборудование) в помещении и при необходимости оформить актом;

- обеспечить для качественного выполнения работ условий (отопление, освещение, чистота на месте проведения работ), согласованных с Исполнителем. 

5.1.2 Результаты монтажных работ оформляются актом.

5.2 Наладка оборудования: 

5.2.1 Для проведения специалистами Исполнителя наладочных работ Заказчик должен: 

- обеспечить состояние помещения, исключающее попадание пыли и грязи в оборудование; 

- обеспечить нормальные для нормальной работы оборудования приток воздуха с улицы и вентиляцию; 

- обеспечить оперативное восстановление или замену своими силами и за свой счет всех поврежденных или разукомплектованных персоналом Заказчика деталей и узлов оборудования. 

5.3 Сдача в эксплуатацию: 

5.3.1 Сдача в эксплуатацию производятся в установленном порядке в соответствии с действующими нормами и с участием  представителя экспертной организации.\

5.3.2 Участие представителя экспертной организации в приемке оборудования в эксплуатацию обеспечивается Заказчиком; 

5.3.3 Заказчик обязан известить Исполнителя не позднее, чем за 3 дня о дате проведения пуско-сдаточных испытаний. 

5.3.4 Не допускается эксплуатация Заказчиком оборудования не принятого в эксплуатацию. 

6. Размер и порядок оплаты по договору 

6.1 За выполнение работ по настоящему договору Заказчик обязан выплатить Исполнителю____________________ рублей. 

6.2 Порядок оплаты: 

_____ рублей выплачивается в течение 2 дней со дня подписания настоящего договора; 

_____рублей выплачивается в течение 2 дней со дня окончания монтажных работ; 

_____ рублей выплачивается в течение 5 дней с даты проведения пуско-наладочных работ; 

6.3 В случае задержки проведения пуско-наладочных работ более 5 дней с даты окончания монтажных работ из-за невыполнения п. 5.1.1.и п.5.2.1 Исполнитель проводит пуско-наладочные работы только в случае предоплаты ПНР; 

6.4 Оплата производится безналичном порядке, путем перечисления на расчетный счет Исполнителя. 

7. Разрешение споров

7.1. Все споры, возникающие в ходе исполнения Договора или в связи с ним, либо вытекающие из него, Стороны разрешают путем переговоров.
7.2. Если Стороны путем переговоров в течение 10 (десяти) рабочих дней не пришли к согласию, спор может быть передан на рассмотрение в арбитражный институт при торговой палате Самарской области.

8. Срок действия гарантии и ответственность исполнителя 

8.1 Срок гарантии на выполняемые работы – 12 месяцев с даты окончания монтажных работ. 

8.2 Исполнитель гарантирует правильность даваемых его специалистами технических указаний, консультаций и инструкций. 

8.3 Исполнитель не несет ответственности за дефекты оборудования, возникающие вследствие неправильных действий персонала Заказчика. 

8.4 Исполнитель несет ответственность только за прямой нанесенный Заказчику вследствие некачественного выполнения работ. Под прямым ущербом понимается – повреждение Исполнителем монтируемых оборудования и материалов в процессе выполнения работ или в гарантийный период эксплуатации. 

8.5 Гарантийное обслуживание производиться специалистами Исполнителя только в случае возникновения неисправностей по вине предприятия-изготовителя монтируемого оборудования (если оно было продано Заказчику Исполнителем) или нарушения Исполнителем инструкций по монтажу предприятия-изготовителя, а также при возникновении протечек по вине Исполнителя.

9. Адреса и реквизиты сторон