Поиск образцов

пятница, 24 января 2020 г.

Образец договора подряда на выполнение проектных работ (постоплата)


Договор подряда №_____на выполнение проектных работ
  г. Москва                                                                                                                                                                                            01.01.2020

     ООО "Иванов", именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Иванова И.И., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО "Петров"(свидетельство о допуске № СРО–П-000-00000000 от 00.00.2018, выданное Ассоциацией «Объединение»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Петрова П.П., действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
                                                                                                           1. Предмет Договора
   1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить работы (далее - Работы) по разработке проектной документации (далее - Документация) по реконструкции главного корпуса инв. № ____ (реконструкция части пом. № ________ под холодильную камеру) ООО «Петров», расположенного по адресу: Петровская область, Петровский  район, с. Петровское, в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору), а Заказчик обязуется создать Исполнителю необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить выполненные работы.
1.2. Состав проектной документации (далее - Документация) согласован Сторонами в техническом задании (Приложение № 1) к настоящему Договору, которое является неотъемлемой частью Договора.
1.3. Исполнитель разрабатывает Документацию в соответствии с действующим законодательством (постановлениями, правилами, инструкциями и др. в т.ч. СНиП и ГОСТ), регламентирующим технический уровень, качество и комплектность Документации, а также требованиями Заказчика и согласующих организаций.
2. Обязательства Сторон
                2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Обеспечить финансирование работ по настоящему Договору и своевременную оплату выполняемых работ в соответствии с условиями Договора.
2.1.2. Обеспечить своевременную приемку законченных работ по Договору. Использовать проектную документацию, полученную от Исполнителя, только на цели, предусмотренные настоящим Договором.
2.1.3. Содействовать Исполнителю в выполнении проектных работ по Договору.
2.1.4. Возместить Исполнителю дополнительные расходы, связанные с изменением исходных данных для выполнения проектных работ вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя.
   2.2. Исполнитель обязуется:
2.2.1. Обеспечить своевременное и качественное выполнение работ по Договору.
2.2.2. Осуществлять сбор необходимых исходных данных для выполнения работ, которые не вошли в состав данных, представленных Заказчиком.
2.2.3. Обосновывать по требованию Заказчика закладываемые в Проектную документацию технические и инженерные решения путем сопоставления эксплуатационных и стоимостных показателей возможных вариантов. В случае сомнения Заказчика в экономической целесообразности применяемых проектных решений Исполнитель обязан предоставить соответствующие расчеты и обоснования, включая расчеты по предлагаемым Заказчиком вариантам.
2.2.4. Согласовать проект с Заказчиком. 
2.2.5. Передать Заказчику готовый проект в 3 экземплярах (в том числе 1 экз. в электронном виде) в срок, установленный настоящим Договором.
2.2.6. Исполнитель передает Заказчику на весь срок действия авторского права и на всей территории всех стран мира исключительные права на использование проектной документации, в том числе её практическую реализацию путем реконструкции Объекта, воспроизведение, публичный показ, распространение, переработку, право на передачу в эфир, право на сообщение для всеобщего сведения.
2.2.7. Исполнитель не вправе распоряжаться, использовать любым способом и передавать проектную документацию третьим лицам без согласия Заказчика. Исполнитель не имеет право без согласия Заказчика использовать, тиражировать, распространять или любым другим способом распоряжаться документацией, подготовленной по заданию Заказчика в соответствии с настоящим Договором.
2.2.8. Исполнитель не вправе оставить в своем распоряжении материалы, документы, информацию, а также другую материальную и интеллектуальную собственность, ставшую ему известной в связи с выполнением настоящего Договора. Исполнитель обязуется передать Заказчику все полученное в связи с исполнением своих обязательств по Договору в течение 5 (пяти) рабочих дней по окончании работ.
2.2.9. Исполнитель гарантирует Заказчику, что разработанная проектная документация создана в рамках выполнения служебных обязанностей или служебного задания лицами, которые состоят в трудовых отношениях с Исполнителем и в силу имеющихся с ними трудовых договоров не могут предъявлять каких-либо претензий и исков, вытекающих исключительных (неисключительных) прав на использование проектной документации, в том числе любых её частей.
2.2.10. За свой счет устранять все выявленные в процессе приемки работ и/или согласования недостатки по разработанной проектной документации в процессе осуществления строительно-монтажных работ в разумный срок, но не более 10 (десяти) дней с момента обнаружения недостатков.
2.2.11. Обязательства Исполнителя считаются исполненными надлежащим образом и в полном объеме с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.
2.3. Все обязательства по настоящему Договору считаются исполненными Сторонами в надлежащем порядке после выполнения Исполнителем всех работ, предусмотренных настоящим Договором, и оплаты их Заказчиком. 
3. Срок действия Договора и выполнения работ
3.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2020.
3.2. Срок окончания работ – в течение 45 рабочих дней с даты подписания Договора.
4. Стоимость работ и порядок расчетов
4.1. Стоимость работ определяется сметой (Приложение № 2 к настоящему Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора и составляет 1 000 000 руб. 00 коп, в том числе НДС 20% .
4.2. Расчет по Договору осуществляется на основании оформленного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с даты его подписания обеими Сторонами.
4.3. Работы, выполненные Исполнителем с отклонениями от требований нормативных правовых актов, строительных норм и правил, а также условий Договора, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Исполнителем обнаруженных недостатков.
5. Порядок сдачи и приемки работ
5.1.  Заказчик в течение 5 (пяти) дней со дня получения акта о приемке выполненных работ и разработанной проектной документации обязан направить Исполнителю подписанный акт, или мотивированный отказ от приемки работ. В случае мотивированного отказа Заказчика Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. При отсутствии мотивированного отказа Заказчика от принятия работ и подписания акта сдачи-приемки и Документации в течение 10 (десяти) дней после их передачи Исполнителем, результаты работы считаются принятыми.
6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1.  Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, и если они непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
6.2.  Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, должна известить об этом в письменном виде другую Сторону незамедлительно, но не позднее 10 дней с момента их наступления. Эта же Сторона должна также известить в письменном виде другую Сторону незамедлительно, не позднее 10 дней о прекращении действия этих обстоятельств.
                                                                      7. Особые условия и ответственность сторон
7.1. При досрочном прекращении действия настоящего Договора по инициативе Заказчика, он выплачивает Исполнителю стоимость фактически выполненных и принятых работ и произведенных затрат по незавершенным работам.
7.2. В случае несвоевременного выполнения работ Исполнитель выплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от суммы Договора за каждый день просрочки выполнения работ.
7.3. В случае просрочки платежей, предусмотренных Договором, Заказчик выплачивает Исполнителю пени в размере 0,1% от суммы неоплаченных работ за каждый день просрочки, но не более 30% суммы долга.
7.4. Перенос сроков финансирования и передачи исходных данных для проектирования Заказчиком приводит к соответствующему переносу сроков выполнения работ Исполнителем.
7.5. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и Заказчик несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.6. Ни одна из Сторон не имеет права передавать третьим лицам свои права и обязанности по настоящему Договору без письменного разрешения другой Стороны.
7.7. Несвоевременность исполнения Сторонами обязательств не отменяет действие настоящего Договора.
7.8. Все приложения, дополнения и изменения к настоящему Договору составляются в письменном виде, скрепляются подписями и печатями Сторон и являются неотъемлемой частью Договора.
7.9. После подписания настоящего Договора, все ранее достигнутые договоренности по нему утрачивают силу.
7.10. В случае предъявления претензий со стороны контролирующих органов (налоговых и др.) при проведении проверок Заказчика в части непредставления/несвоевременного представления отчетности Исполнителем по операциям, предусмотренным настоящим Договором, неуплаты/несвоевременной уплаты Исполнителем по указанным операциям налогов (сборов, иных платежей в бюджет, внебюджетные фонды), Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком в размере сумм взыскиваемых с Заказчика налогов (сборов, иных платежей в бюджет, внебюджетные фонды), пеней и штрафов, связанных с исполнением настоящего Договора.
8.       Споры и арбитраж
8.1. При возникновении разногласий Стороны будут стремиться разрешить их в духе конструктивного сотрудничества путем переговоров.
8.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в Арбитражном суде Московской области в соответствии с действующим законодательством РФ.
8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.4. Договор составлен и подписан в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.
9.       Приложения к Договору:

9.1.   Приложение № 1 – Техническое задание.
9.2.   Приложение № 2 – Смета.
                                                                             10.    Адреса и реквизиты Сторон:

Образец договора на проведению инженерно-геологических изысканий для разработки проектной документации


г. Москва                                                                                                               01.01.2020 г.
ООО "Иванов", именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Иванова И.И., действующего на основании Усава, с одной стороны, и ООО "Петров", именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Петрова П.П., действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ по проведению инженерно-геологических изысканий для разработки проектной документации (стадия Р) для строительства ______ на территории _____________. Место расположения: ________________ в соответствии с техническим заданием (Приложение №1) к настоящему Договору.
1.2. Исполнитель обязан соблюдать требования, содержащиеся в Техническом задании и других исходных данных для выполнения работ, и вправе отступить от них только с согласия Заказчика.
1.3. Исполнитель обязуется подготовить следующие документы:
1) Отчет о проведенных инженерно-геодезических изысканиях.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Стоимость работ определена Сметой (Приложение № 2) и составляет 200 000 руб. 00 копеек, НДС не облагается в связи с применением Исполнителем УСН.
- 1-й платеж – авансовый в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей производится в 10 (десяти) - дневный срок со дня подписания Договора;
- окончательный расчет по Договору будет производиться по факту выполнения работ, подписания окончательного Акта о приемке выполненных работ на основании выставленного Исполнителем счета.
2.2. В случае изменения стоимости Договора, окончательные расчеты осуществляются на основании оформленного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ в течение 5 (пяти) банковских дней с даты его подписания обеими Сторонами.
3. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРИЕМКА РАБОТ
3.1. Исполнитель обязуется выполнить работы в полном объеме в течение 20 рабочих дней с момента заключения Договора.
3.2. Приемка работ Заказчиком производится путем получения от Исполнителя технического отчета в 2-х экземплярах в бумажном виде, электронного носителя с данными изысканий и подписания Акта о приемке выполненных работ. Заказчик в течение 5 (пяти) дней со дня получения акта о приемке выполненных работ и технического отчета обязан направить Исполнителю подписанный акт, или мотивированный отказ от приемки работ. В случае мотивированного отказа Заказчика Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. При отсутствии мотивированного отказа Заказчика от принятия работ и подписания акта сдачи-приемки в течение 10 (десяти) дней после их передачи Исполнителем, результаты работы считаются принятыми.
3.3. Исполнитель предоставляет Заказчику технический отчет (далее техническая документация) в 1-м печатном экземпляре и 1 экземпляр в электронном виде в форматах PDF и dwg на электронном носителе.
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Исполнитель обязан:
- Выполнять работы в соответствии с Техническим заданием, иными исходными данными и Договором;
- Передать Заказчику готовый технический отчет и результаты изыскательских работ.
4.2. Исполнитель не вправе передавать техническую документацию третьим лицам без согласия Заказчика.
4.3. Исполнитель гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной подрядчиком технической документации.
4.4. Заказчик обязан:
- Уплатить Исполнителю установленную настоящим Договором цену;
- Оказывать необходимое содействие Исполнителю в выполнении изыскательских работ;
- В случае существенного изменения исходных данных, а также вследствие иных обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, повлекших за собой значительное удорожание изыскательских работ, возместить Исполнителю возникшие в связи с этим дополнительные расходы.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации.
5.2. При обнаружении недостатков в технической документации Исполнитель по требованию Заказчика обязан безвозмездно доработать техническую документацию в разумные сроки.
5.3. В случае нарушения сроков выполнения работ Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% за каждый день просрочки, но не более 0,1% от общей стоимости работ, если не докажет, что задержка произошла по вине Заказчика.
5.4. В случае предъявления претензий со стороны контролирующих органов (налоговых и др.) при проведении проверок Заказчика в части непредставления/несвоевременного представления отчетности Исполнителем по операциям, предусмотренным настоящим Договором, неуплаты/несвоевременной уплаты Исполнителем по указанным операциям налогов (сборов, иных платежей в бюджет, внебюджетные фонды), Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком в размере сумм взыскиваемых с Заказчика налогов (сборов, иных платежей в бюджет, внебюджетные фонды), пеней и штрафов, связанных с исполнением настоящего Договора.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. При возникновении разногласий Стороны будут стремиться разрешить их в духе конструктивного сотрудничества путем переговоров.
6.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в Арбитражном суде Московской области в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, законов и иных правовых актов, подлежит применению закон или иной правовой акт.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Переписка между сторонами осуществляется путем обмена сообщениями электронной почты. Сообщения направляются по адресам, указанным в Договоре. Датой соответствующего уведомления считается день отправления или сообщения электронной почты.
7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах – по одному для каждой стороны. В случае перевода текста Договора и любого приложения к нему на иностранный язык, преимущественную силу будет иметь текст на русском языке.
7.3. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.05.2020г.
- Приложение № 1 – Техническое задание;
- Приложение № 2 – Смета.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЁЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

понедельник, 17 декабря 2018 г.

Дополнительное соглашение о продлении договора


Дополнительное соглашение № ___
к договору №_______ от 00.00.2018 

г. Москва                                                                                                                                                                                              01.01.2019


ООО "Иванов", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице  директора Иванова И.И., действующего на основании Устава, с одной стороны, ООО "Петров", именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице директора Петрова П.П., действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны (а по отдельности – «Сторона») заключили настоящее дополнительное соглашение к договору № ____ от 00.00.2018 (далее договор) о нижеследующем:
1. Стороны договорились изложить п. 8 договора в следующей редакции: «8. Срок действия Договора - до 00.00.2020.» 
2. Все пункты договора, не затронутые настоящим дополнительным соглашением, остаются без изменений. 
3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания, является неотъемлемой частью договора, составлено в двух идентичных экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны.
4. Адреса и реквизиты сторон:


Рамочный договор на капитальный ремонт (по техническим заданиям)


Договор подряда № _____

г. Москва                                                                                                                                                                     01 января 2019 года

ООО "Иванов", в лице директора Иванова И.И., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ООО "Петров", далее именуемое «Исполнитель», в лице генерального директора Петрова П.П., действующего на основании Устава, с другой стороны, далее «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство выполнять по заданию Заказчика работы, а Заказчик принимает на себя обязательство принимать выполненные работы и оплачивать их в порядке и на условиях, установленных настоящим договором.
1.2. Под работами для целей настоящего договора понимаются действия, выполняемые работниками Исполнителя по (но не ограничиваясь) замене и (или) восстановлению строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замене и (или) восстановлению систем и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также замене отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные, улучшающие показатели таких конструкций элементы, и (или) восстановление указанных элементов.
1.3. Под объектами капитального строительства для целей настоящего договора понимаются здания и сооружения (в том числе части и конструктивные элементы таких зданий и сооружений), принадлежащие Заказчику на собственности и имеющие соответствующие инвентарные номера. 
1.4. Под техническим заданием для целей настоящего договора понимается документ, подготавливаемый Заказчиком и содержащий следующие данные:
            - наименование объекта капитального строительства;
            - виды и объем работ;
            - срок выполнения работ;
            - требования к качеству применяемых материалов;
            - схему (чертеж) (при необходимости);
            - составной частью технического задания является дефектная ведомость, содержащая перечень и характеристики выявленных дефектов.
1.5. Общая стоимость работ по настоящему договору, состоящая из суммы стоимостей работ по каждому техническому заданию (определенная путем составления локального сметного расчета), не может быть более 50 000 000,00 рублей. Все расчеты между сторонами осуществляются с учетом НДС (20%).

2. Порядок выполнения и приемки работ
2.1. Заказчик поручает Исполнителю выполнение работ путем выдачи соответствующего задания. Стороны договорились, что выдачей задания будет является передача Заказчиком Исполнителю технического задания. 
2.2. После получения технического задания Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней рассматривает его и передает Заказчику следующие парафированные Исполнителем документы: 
- локальный сметный расчет; 
- перечень лимитированных затрат; 
- список работников, транспорта и инвентаря Исполнителя, направляемых для производства работ; 
- график выполнения работ (при необходимости). 
2.3. После получения, указанных в п. 2.2. документов Заказчик, в случае согласия на выполнения работ подписывает их со своей стороны и направляет Исполнителю. 
2.4. Заказчик передает Исполнителю площадку для производства работ по соответствующему акту, а Исполнитель обязан выполнить работу не позднее срока, указанного в графике выполнения работ, а в отсутствие такового, не позднее срока, указанного в техническом задании. 
2.5. Все сотрудники и рабочие Исполнителя в обязательном порядке должны быть зарегистрированы и иметь разрешение на право трудовой деятельности на территории Российской Федерации и Московской области, соблюдать пропускной и внутриобъектовый режим на территории Заказчика. 
2.6. После выполнения работ Исполнитель уведомляет Заказчика об окончании работ и готовности сдать их результат. 
2.7. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком уведомления, указанного в п. 2.6. Исполнитель предоставляет Заказчику по акту сдачи-приемки технической документации комплект отчетной документации (включая Журнал производства работ по форме КС-6 (при необходимости), Акты освидетельствования скрытых работ (при наличии), сертификаты качества на материалы, использованные при проведении работ, а также надлежащим образом заверенные копии товарных накладных, счетов-фактур на материалы, поименованные в пунктах локальных сметных расчетов, где указана цена поставщика), акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 на выполнение работ в 2 (двух) экземплярах, а также счет и счет-фактуру, соответствующие техническому заданию и локальному сметному расчету. 
2.8. Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения уведомления Исполнителя осматривает и принимает выполненные работы и в случае согласия осуществляет оплату, выставленного счета. 
2.9. Датой сдачи выполненных работ считается дата подписания сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2. 
2.10. Заказчик осуществляет оплату выполненных работ в течении 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, и выставления счета на оплату при условии предоставления Исполнителем надлежащим образом оформленных документов, указанных в п. 2.7. настоящего Договора. 
2.11. На вывоз мусора с территории Заказчика необходимо представить следующие документы: заверенную копию договора со специализированным полигоном (свалкой) и талоны, суммарное достоинство которых соответствует объёму, указанному в локальном сметном расчете, либо копию договора на оказание услуг по сбору и регулярному вывозу твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора с путевыми листами (товарно-транспортными накладными) и актами. 
2.12. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения от Исполнителя документов, указанных в п. 2.10, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по настоящему Договору на предмет соответствия их объема, требованиям качества, изложенным в техническом задании и локальном сметном расчете и направляет Исполнителю подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр акта по форме № КС-2, справки по форме № КС-3, либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ, или акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ, Исполнитель обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет. 
2.13. При выполнении работ по демонтажу металлических конструкций Исполнитель передает Заказчику по требованию-накладной формы М-11 образовавшийся металлолом в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выполнения Исполнителем данных работ. 
2.14. До подписания Заказчиком акта по форме № КС-2 и справки по форме № КС-3 Исполнитель обязан освободить переданный объект от принадлежащих Исполнителю механизмов, материалов и другого имущества, ликвидировать временные сооружения, если таковые возводились в процессе выполнения работ, очистить объект от строительного мусора. 
3. Иные положения договора 
3.1. Права и обязанности Сторон в рамках настоящего договора регулируются § 3 гл. 37 ГК РФ, а в части не урегулированной § 1 гл. 37 ГК РФ, общими положениями о договоре, об обязательствах, о сделках, а в иных случаях обычаями, сложившимися в ходе взаимодействия Сторон. 
3.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая принятое на себя обязательство в рамках настоящего договора, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. 
3.3. Действия работников Исполнителя по исполнению его обязательства считаются действиями Исполнителя. Исполнитель отвечает за эти действия, если они повлекли неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства. 
3.4. Срок действия настоящего договора: с момента подписания до 31.12.2019. Без пролонгации. 
3.5. Срок гарантии на работы: 36 месяцев с даты приемки работ. 
3.6. Ответственность Исполнителя: неустойка 0,1% от цены работ по конкретному техническому заданию за каждый день просрочки, но не более цены работ по конкретному техническому заданию.
3.7. В случае предъявления претензий со стороны контролирующих органов (налоговых и др.) при проведении проверок Заказчика в части непредставления/несвоевременного представления отчетности Исполнителем по операциям, предусмотренным настоящим Договором, неуплаты/несвоевременной уплаты Исполнителем по указанным операциям налогов (сборов, иных платежей в бюджет, внебюджетные фонды), Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком в размере сумм взыскиваемых с Заказчика налогов (сборов, иных платежей в бюджет, внебюджетные фонды), пеней и штрафов, связанных с исполнением настоящего Договора. 
3.8. Арбитраж: Арбитражный суд Московской области. Досудебный порядок урегулирования спора не предусматривается. 
3.9. Первичные учетные документы, используемые Сторонами в настоящем договоре: 
- акт о приемке выполненных работ (Унифицированная форма № КС-2); 
- справка о стоимости выполненных работ и затрат (Унифицированная форма № КС-3); 
- требование-накладная (Типовая межотраслевая форма № М-11)
- счет-фактура; 
- счет на оплату. 
3.10. Документы, указанные в п.1.4 и 2.2 настоящего договора составляются в произвольной форме. 
4. Адреса и реквизиты сторон

вторник, 11 декабря 2018 г.

Образец договора поставки крупного рогатого скота по заявкам


Договор поставки №
г. Москва                                                                                                                                                                                               «    » декабря 2018 г.

ООО "Иванов", именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  директора Иванова И.И., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО "Петров", в лице директора Петрова П.П., действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны» (а по отдельности – «Сторона»), заключили настоящий (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Заказчику в обусловленные настоящим Договором сроки следующий Товар: крупный рогатый скот (наименование, количество, другие характеристики Товара и предъявляемые к нему требования определены в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора), а Заказчик обязуется принять Товар и оплатить поставленный Товар.
1.2. На момент передачи Заказчику Товар принадлежит Поставщику на праве собственности, не заложен, не арестован, не является предметом исков третьих лиц.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1. Цена настоящего Договора включает в себя стоимость Товара, в том числе расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
Цена Договора:__________________________ рублей. НДС не облагается в соответствии со статьями 346.12 и 346.13 главы 26.2 Налогового кодекса РФ.
2.2. Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.
2.3. Заказчик осуществляет полную оплату партии товара (в размере 100% стоимости товара), в течение 60 (шестидесяти) дней с даты поставки товара на основании надлежащим образом оформленных документов:
- товарной накладной по форме N ТОРГ-12, утвержденной постановлением Госкомстата России от 25.12.1998 N 132, в 2 (двух) экземплярах, подписанных Поставщиком, либо УПД (универсальный передаточный документ), составленный в соответствии с Письмом ФНС России от 21.10.2013 N ММВ-20-3/96;
- счета на оплату поставленного товара,
2.4. Заказчик вправе не производить оплату по Договору до момента, пока Поставщик не погасит все начисленные и выставленные Заказчиком неустойки, штрафы, пени, в случае имеющихся таковых.
2.5. Изменение условий Договора в любых случаях, возможно только на условиях, достигнутых по согласованию Сторон с обязательным оформлением дополнительного соглашения к действующему Договору.
2.6. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Договора вправе изменить не более чем на двадцать процентов предусмотренное Договором количество Товара при изменении потребности в Товаре, на поставку которого заключен Договор. При поставке дополнительного количества такого Товара Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену Договора пропорционально количеству такого Товара, но не более чем на двадцать процентов такой цены Договора. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого Товара.
2.7. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
3.1. В рамках исполнения настоящего Договора поставка Товара осуществляется отдельными партиями в течение 5 (пяти) календарных дней с даты направления заявки Заказчиком (форма заявки – Приложение № 2 к настоящему Договору, являющееся неотъемлемой его частью).
Заявка Заказчика содержит требование поставить Товар с указанием наименования, количества Товара, срока поставки и требование выставить счет на оплату Товара. Заявка оформляется в форме письменного документа и направляется Поставщику посредством факсимильной или иной связи.
Получение Поставщиком заявки подтверждается в течение 2-х часов путем направления в адрес Заказчика посредством факсимильной связи письменного подтверждения, подписанного уполномоченным лицом, о получении заявки, с указанием входящего регистрационного номера и даты получения заявки либо иным способом, документально подтверждающим факт и дату получения заявки Заказчика Поставщиком, в том числе посредством выставления счета на оплату. В случае, если от Поставщика в течении 2-х часов не поступило подтверждение получения заявки от Заказчика, считать, что заявка Поставщиком получена.
     3.2. Поставка Товара осуществляется самовывозом и за счет Заказчика со склада Поставщика, расположенного по адресу: _________________________
            3.3. Местом передачи Товара является:____________________
        3.4. Погрузка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика, в месте передачи Товара.
3.5. Поставщик несет все риски, связанные с поставкой Товара, до момента его передачи Заказчику.
3.6. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в настоящем Договоре и Приложении № 1 к настоящему Договору, считается недопоставленным.
3.7. Передача Товара Заказчику без недостатков по ассортименту, количеству, комплектности, качеству (видимые недостатки) подтверждается путем проставления обеими Сторонами подписи и печати на следующих документах:
- товарной накладной по форме N ТОРГ-12, утвержденной постановлением Госкомстата России от 25.12.1998 N 132, в 2 (двух) экземплярах, подписанных Поставщиком, либо УПД (универсальный передаточный документ), составленный в соответствии с Письмом ФНС России от 21.10.2013 N ММВ-20-3/96.
3.8. Приемка Товара на соответствие документов, указанных в п. 3.7 настоящего Договора по количеству осуществляется уполномоченным представителем Заказчика непосредственно при передаче Товара, а в случае невозможности – в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения Товара на складе Заказчика.
Приемка поставленного Товара осуществляется представителем Заказчика в присутствии представителя Поставщика в ходе передачи Товара в месте доставки и включает в себя следующие этапы:
а) проверка соответствия количества, комплектности, установленных в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему договору);
3.9. Приемка Товара на соответствие Спецификации по качеству (видимые недостатки) осуществляется уполномоченным представителем Заказчика в течение 20 (Двадцати) календарных дней с момента получения Товара.
3.10. В случае выявления в ходе приемки Товара каких-либо несоответствий по количеству и/или качеству (видимые недостатки) Заказчик в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента обнаружения недостатков направляет обоснованную претензию Поставщику о несоответствии поставляемого Товара требованиям Договора и требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации к данному виду Товара, который при подтверждении рекламации обязан на усмотрение Заказчика допоставить Товар, заменить некачественный Товар, соразмерно уменьшить стоимость Товара, возместить свои расходы на устранение недостатков Товара согласно разделу 7 настоящего Договора. Заказчик в течение 20 (Двадцати) календарных дней обязан проверить соответствие повторно поставляемого Товара на соответствие Спецификации по качеству (видимые недостатки). По результатам проверки утвердить поставленный Товар, либо направить в адрес Поставщика уведомление о несоответствии поставляемого Товара требованиям Договора и/или обязательным требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации к данному виду Товаров.
3.11. В случае если Заказчик принимает решение о возврате либо замене такого Товара Поставщику, расходы по его возврату и замене на соответствующий Товар, а также по его доставке Заказчику несет Поставщик.
3.12. Заказчик, обнаруживший после приемки Товара отступления от условий Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), вправе по своему усмотрению предъявить Поставщику требования, предусмотренные ст. 475 ГК РФ, а в случае существенного нарушения требований к качеству Товара, Покупатель вправе потребовать замены Товара или в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной суммы.
3.13. Право собственности на Товар, риск случайной гибели и/или случайного повреждения Товара переходит от Поставщика к Заказчику в момент передачи (вручения) Товара в месте передачи Товара и подписания уполномоченными представителями Сторон документов, указанных в п. 3.7. настоящего Договора.
3.14. Обязанность Поставщика поставить Товар считается исполненной после передачи Товара и при условии надлежащим образом оформленных документов, указанных в п. 3.7 настоящего Договора.
3.15. Стороны настоящего договора настоящим оговаривают особое условие о праве Заказчика в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случае просрочки исполнения обязательства Поставщиком по поставке любой партии товара на срок более трех календарных дней. Данное условие обусловлено спецификой непрерывности производства Заказчика и Поставщик с ним согласен.
4. ТАРА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА ТОВАРА
4.1. Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации или определяются условиями настоящего Договора на поставку Товара.
4.2. Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту Товара от его повреждения или порчи во время транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ, хранения. Упаковка (тара) Товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней Товара (опись, упаковочные ярлыки или листы), если иные требования к упаковке (таре) не предусмотрены в настоящем Договоре или Спецификации к нему. Если производителем (производителями) Товара предусмотрена для них специальная упаковка (тара), отличная от указанной настоящим Договором, то Товар может поставляться в упаковке (таре) производителя, если она обеспечивает защиту Товара и комплектующих от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Если Товар поставляется в многооборотной таре, то возврат многооборотной тары и средств пакетирования, в которых поступил Товар, организуется Поставщиком самостоятельно и за его счет.
5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Поставщик обязан:
5.1.1. Передать Товар Заказчику в соответствии с условиями настоящего Договора в надлежащие сроки; поставляемый Товар должен соответствовать характеристикам, указанным в настоящем Договоре и Приложении № 1 к нему.
5.1.2. Передать Заказчику установленные законодательством РФ документы, в том числе:
- товарную накладную по форме N ТОРГ-12, утвержденной постановлением Госкомстата России от 25.12.1998 N 132, в 2 (двух) экземплярах, подписанных Поставщиком, либо УПД (универсальный передаточный документ), составленный в соответствии с Письмом ФНС России от 21.10.2013 N ММВ-20-3/96;
- счет на оплату поставленного товара,
- ветеринарное свидетельство.
5.1.3. Нести все издержки и затраты, связанные с исполнением своих обязательств за свой счет.
5.1.4. Представить ветеринарное свидетельство и иные необходимые документы. В случае если Товар, поставляемый в рамках настоящего Договора, произведен за пределами Российской Федерации, Поставщик обязуется документально подтвердить Заказчику, что Товар выпущен в свободное обращение на территории Российской Федерации.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Принять Товар в соответствии с разделом 3 настоящего Договора и при отсутствии претензий относительно качества, количества и других характеристик Товара подписать документы, предусмотренные п. 3.7. настоящего Договора. Подписание данных документов в момент получения Товара не является подтверждением отсутствия у Заказчика претензий относительно качества, количества и других характеристик Товара в случае направления впоследствии Заказчиком претензий Поставщику.
5.2.2. Произвести оплату Товара в соответствии с условиями настоящего Договора.
6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА
6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации или настоящим Договором.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Стороны освобождаются от ответственности в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. Затронутая такими обстоятельствами Сторона в течение 5 (Пяти) календарных дней направляет другой Стороне уведомление о таких обстоятельствах и документ соответствующего компетентного органа. Выполнение обязательств Стороны, затронутой любыми из таких обстоятельств, будет приостановлено на период их действия. Не уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности.
7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.
Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере 0,1 % от стоимости Товара, подлежащего поставке. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), установленный настоящим пунктом Договора, если докажет, что просрочка исполнения произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Заказчика.
7.4. В случае просрочки оплаты Товара Заказчик уплачивает Поставщику неустойку в размере 0,1% от неоплаченной стоимости Товара за каждый день просрочки.
            7.5. В случае предъявления претензий со стороны контролирующих органов (налоговых и др.) при проведении проверок Заказчика в части непредставления/несвоевременного представления отчетности Поставщиком по операциям, предусмотренным настоящим Договора, неуплаты/несвоевременной уплаты Поставщиком по указанным операциям налогов (сборов, иных платежей в бюджет, внебюджетные фонды), Поставщик несет ответственность перед Заказчиком в размере сумм взыскиваемых с Заказчика налогов (сборов, иных платежей в бюджет, внебюджетные фонды), пеней и штрафов, связанных с исполнением настоящего договора.
                                               8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания полномочными представителями Сторон и действует до 31.12.2019.
8.2. Договор может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон.
                                              9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между Сторонами с обязательным составлением протокола переговоров, подписываемого обеими Сторонами. Если соглашение не достигнуто, то разрешение противоречий производится в претензионном порядке.
9.2. Все претензии должны предъявляться письменно. До передачи спора на разрешение суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена, и по ней должен быть дан письменный ответ по существу Стороной, которой адресована претензия, в срок не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента ее получения.
9.3. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде Московской области.
                                       10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
10.2. После подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры, предложения и переписка по нему считаются недействующими.
10.3. Настоящий Договор также может быть расторгнут или изменен по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. Изменение настоящего Договора, совершаемое по соглашению Сторон, должно быть оформлено в письменной форме в виде Дополнения к настоящему Договору. Все приложения к настоящему Договору являются неотъемлемыми частями настоящего Договора. Дополнения к настоящему Договору с момента их подписания Сторонами становятся неотъемлемыми частями настоящего Договора. Дополнения к настоящему Договору вступают в силу и становятся обязательными для Сторон со дня их подписания Сторонами, если иное не предусмотрено в тексте Дополнения.
             10.4. При нарушении или ненадлежащем исполнении Поставщиком обязательств по настоящему Договору, включая случай однократного неисполнения или ненадлежащего исполнения любой из обязанностей, возложенных на Поставщика настоящим Договором (но, не ограничиваясь этим), Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора полностью или частично. В случае такого отказа настоящий Договор считается соответственно расторгнутым или измененным со дня, указанного в уведомлении Заказчика об отказе.
10.5. Поставщик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору полностью или частично другому лицу, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по настоящему Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
10.6. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором, направляется в письменной форме почтовым отправлением или факсимильной связью с последующим предоставлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом, настоящим Договором или в самом уведомлении.
10.7. В случае изменения адресов или реквизитов Стороны Договора обязаны в пятидневный срок уведомить об этом друг друга.
10.8. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН